CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →69% dos 295 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 95/100
- sem banda de preço para este item — chance segue só o perfil da disputa
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- modalidade
- Dispensa de Licitação
- situação
- julgamento
- registro de preços
- não
- encerramento de propostas
- 21/08/2026
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
Serviço de limpeza preventiva dos aparelhos de ar-condicionado, com periodicidade mínima semestral, compreendendo: desmontagem segura da carenagem, aletas e filtros, preservando a integridade das peças plásticas e encaixes; lavagem dos filtros; limpeza e desobstrução do sistema de drenagem de água (bandeja de condensação e mangueira de dreno); lubrificação dos rolamentos e revisão do motor ventilador, garantindo funcionamento silencioso e sem trepidações; e limpeza das unidades internas e externas do equipamento. O cronograma mensal de atendimento por secretaria será definido em conjunto com a contratante no início da vigência contratual. Eventuais solicitações extraordinárias deverão ser formalizadas pela secretaria demandante, com prazo de atendimento de até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da solicitação #1 · sem CATMAT | 204 SERV | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Serviço de higienização semestral das serpentinas evaporadoras e condensadoras, compreendendo: aplicação de solução bactericida e fungicida com registro vigente na ANVISA, sem oxidação de componentes de alumínio ou cobre; verificação e remoção de foco de ferrugem; verificação da existência de vazamento de gás refrigerante, com reposição do fluido quando constatada necessidade; e aferição de performance (temperatura do ar insuflado e corrente elétrica), atestando que o compressor opera sem sobrecarga.A execução deverá ocorrer a cada 6 (seis) meses, conforme cronograma definido junto à contratante. A secretaria demandante deverá formalizar a solicitação com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data prevista, podendo a contratada reprogramar o atendimento mediante justificativa, sem prejuízo do intervalo semestral estabelecido. #2 · sem CATMAT | 204 SERV | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Serviço de instalação e relocação de equipamentos de ar-condicionado nas potências de 9.000, 12.000 e 18.000 BTUs, incluindo fornecimento de material e mão de obra, com instalação em padrão de até 3 (três) metros de tubulação de cobre.A instalação/relocação será realizada mediante solicitação formal da secretaria demandante, com prazo de atendimento de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da solicitação, podendo o prazo ser prorrogado mediante justificativa técnica da contratada e anuência da contratante. #3 · sem CATMAT | 9 SERV | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
- Certame sem valor homologado — sinal #39 (desconto vs teto) indisponível (aguardando homologação).
- Nº de termos aditivos não é ingerido (endpoint de termos do PNCP fora do pipeline) — o #44 usa apenas valor_inicial × valor_global; a diferença pode conter reajuste (não conta no limite do art. 125).
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE FESTA DESTINADOS AOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI 01612650000150-1-000015/2026-000001 | vigente até 30/04/2027 |